浙江杉工智能科技有限公司深圳市某隧道健康监测系统项目劳务合作施工选择询比采购项目项目公告

采购公告

根据我单位采购计划安排，拟采用公开选择方式选择**市某隧道健康监测系统项目劳务**施工，采购人为****，项目已具备采购条件（项目编号：****），欢迎合格的供应商前来报价。

一、采购项目概况

（一）项目概况：项目需求为**市某隧道健康监测系统项目劳务**施工，主要内容包括流量卡、机房无线通信模块、振弦采集仪、收敛计采集模块、工程车辆租赁、系统运维等建设内容。施工地点：**市**区。

（二）选择内容和范围: 工程量清单所列的全部工程内容（含包装、运输、装卸、二次装运、吊装、保管、安装、调试、辅材、技术资料和税金、质保期内的维护等）；过程中的竣工验收资料的收集整理编制、配合并保证工程竣工验收通过、工程保修服务等，完成发包人要求的全部工程内容。

本次选择设1个标段，具体标段划分如下表：

（三）工期:与项目工期同步（具体开竣工日期以选择人通知为准）。若因发包人原因造成工期延误的，工期顺延。

（四）施工质量目标: 合格

（五）其他： /

二、供应商资格要求

（一）参加本次选择活动的协作单位应当是中华人民**国境内的√法人 ×非法人组织 ×自然人，×或依法办理主体资****公司同时还应具备如下条件：

√ 1.资质要求:参与本次公开选择的响应人须持有有效的企业法人营业执照，具备施工劳务资质（如所在省份已取消劳务企业资质办理，实行专业作业企业备案管理制度的，则提供相关备案证明材料），有效的安全生产许可证，并在人员、设备、资金等方面具备相应的施工能力。

√2.业绩要求: 参与本次公开选择的响应人须提供近三年内（2023年7月1日至响应截止日期间）（以合同签订时间为准）至少已完成1个合同总额不低于10万元的类似项目，类似项目是指：基础设施结构安全监测项目劳务施工。

√ 3.项目负责人要求: a：具有有效期内的安全生产考核合格证书（B类或C类）；b：拟派项目负责人在响应截止日止未在其他在建合同工程上担任项目负责人的承诺书；c:近三年内（自2023年7月1日至响应截止日期间）拟委派项目负责人无行贿犯罪行为记录（以中国裁判文书网（http://wenshu.****.cn/）查询结果为准，****法院判决书判决时间为准）。专职安全员具有有效期内的安全生产考核合格证书。

√ 4.信誉要求: 近三年内（自2023年7月1日至响应截止日期间）协作单位及其法定代表人、拟委派项目负责人无行贿犯罪行为（查询结果以中国裁判文书网（http://wenshu.****.cn/）网站页面显示内容为准并截图，****法院判决书判决日期为准）【查询方式：高级检索全文检索（分别检索供应商、其法定代表人）案由（供应商选择“单位行贿”，法定代表人选择“行贿”）裁判日期（至少为要求查询开始时间至本公告发出之日）】。

（二）与选择单位存在利害关系可能影响选择公正性的法人、其他组织或者个人不得参加本项目选择活动的；单位负责人为同一个人或存在控股、管理关系的不同单位不得参加同一标段（包件）选择活动的。

（三）本次项目不接受联合体参加选择活动。

（四）其他： /。

三、采购文件的获取

1.潜在供应****集团电子招标采购管理系统，网址为https://cncico.****.com/cms/default/webfile/index.html进行供应商注册，无需办理CA（写明CA办理要求）。本项目采购文件（含采购图纸）和补充（答疑、澄清）、修改文****集团电子招标采购管理系统下载方式发放。

2.采购文件网上下载时间：2026-11-02 14:00（以媒介上发布的公告时间为准）。

3.潜在供应商对采购文件有疑问的，****集团电子招标采购管理系统提交。提交疑问截止2026-11-05 17:00（以媒介上发布的公告时间为准）。采购人将于2026-11-06 17:00（以媒介上发布的公告时间为准）前在网上发布补充（答疑、澄清）文件。潜在供应商应自行关注网站公告，采购人不再通知。供应商因自身贻误行为导致报价失败的，责任自负。

四、采购响应文件递交

1.递交截止时间: 2026-11-09 14:30

2.响应文件递交方式：电子响应文件（正本）采用网上递交的方式，在响应文件递交时间截止****集团电子招标采购管理系统。

3.电子响应文件（正本）未在报价时间截止前上传电子招标采购管理系统，将被拒收，后果由供应商自行承担。

五、公告发布媒介：

本次采购公****集团电子招标采购管理系统上发布。

六、联系方式

1.采购人名称：****

联 系 人：蔡工

地 址：**市**区**商务区勤大大厦13层

联系电话：0574-****4710

电子邮件：****@zeiet.com

2026年11月02日