秀山大桥吊索减震架维修加固项目施工招标公告

**** ****公司）受****（项目建设单位）的委托，就秀山大桥吊索减震架维修加固项目（项目名称）组织公开招标，欢迎合格的投标人前来投标。

一、招标方式：公开招标

二、项目名称：秀山大桥吊索减震架维修加固项目

三、项目概况：本项目位于******县高亭镇南侧的官山岛与秀山岛一侧，起点位于官**端的炮**处。与**至**疏港公路的牛轭岛～官山段顺接，起点桩号为K5+064，路线向西南方向前行，跨越龟山航门，沿途经过海上明礁，过大瓦窑门屿岛，在秀山岛小欢喜登陆，终点与**秀山小欢喜至畚斗岙公路工程顺接，终点桩号为K8+127，秀山大桥全长 3.063 公里，主桥为跨径 926 米**钢箱梁悬索桥，全桥吊索共计158组、316根，减震器共计172个。

四、招标范围：本工程须带初步施工方案投标，主要工作内容为对全桥吊索减震架进行检查；同时根据全桥检查情况，对存在锈蚀、螺栓缺失等实际病害情况的吊索减震架按照原施工图纸要求进行维修加固、更换的施工，施工前须完成施工专项方案的评审。

五、工期：30日历天。

六、招标控制价：本次招标控制价为274330元，（大写：贰拾柒万肆仟叁佰叁拾元整）。

七、工程款支付方式和时间：本项目总价包干，不以除锈或螺栓等维修加固数量进行单独计量。待工程通过交工验收后支付至合同总价的98.5%，余款待工程缺陷责任期满后一次性结清。承包人应至少于付款前7天向发包人开具合法等额有效的增值税普通发票（增值税税率9%）。因承包人原因（如发票问题等）导致发包人未能按期付款，发包人不承担逾期付款的违约责任。

八、投标人资格要求

1、投标人应具备公路养护工程桥梁养护甲级资质，****管理部门核发的有效企业法人营业执照。

2、企业业绩：自2021年7月1日（以实际交工日期为准）以来，按一个标段成功地完成过一级及以上公路悬索桥维修（或加固）工程的施工。

3、项目经理资格要求：具有公路工程二级及以上建造师资质证书，工程师及以上技术职称，并具有企业项目负责人安全生产考核合格证书（B 证）（在有效期内），且拟委任项目经理未在其他在建项目上任项目经理。

4、项目技术负责人资格要求：具有工程师及以上技术职称，并有企业项目负责人安全生产考核合格证书(B类)(在有效期内)。

5、项目安全负责人资格要求：具有助理工程师及以上技术职称，并有专职安全生产管理人员安全生产考核合格证书（C类）（在有效期内）。

6、行贿犯罪记录：近三年（自 2023年7月 1 日以来），投标人或其法定代表人、拟委任的项目经理无行贿犯罪行为（以中国裁判文书网的查询结果为准，****法院判决书判决的日期为准）。

7、信用查询：投标人及其拟派的项目负责人在“信用中国”网站（http://www.****.cn/ ）或“中国执行信息公开网”网站（https://zxgk.****.cn/）中未被列入失信被执行人名单。

8、与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标；单位负责人为同一人或者存在控股（含法定代表人控股）、管理关系的不同单位，不得同时参加同一标段投标，否则均按否决投标处理。

9、诚信承诺：投标报名单位和法定代表人必须对投标过程的企业行为作出诚信承诺。

10、本次招标不接受联合体投标。

九、招标文件的获取时间、地点和方式

1、凡有意参加投标者，请于2026年10月22日—10月26日（法定公休日及法定节假日除外）的每天上午9:00—11:30时（**时间，下同）和下午14:30—16:30时持单位介绍信（或法定代表人授权委托书）、企业法人营业执照副本、企业资质证书副本（或电子证书）及经办人身份证的复印件（指彩色扫描件或清晰复印件同时加盖单位公章）至招标代理人处（地址：**市**区**街道港航路123号中浪国际大厦B座10楼1002室）洽购招标文件，逾期不予受理。

投标人若采用电子邮件形式报名，请在上述报名时间内将上述有关报名材料扫描件发至招标代理邮箱，资料发送后请及时与招标代理单位联系（报名邮箱：****@qq.com），逾期不予受理。招标代理机构收到报名资料邮件经确认后即将招标文件以电子邮件形式发送给投标人。

2、招标文件售价300元，售后不退。

十、投标文件的递交及相关事宜

1、招标人不统一组织投标人进行现场踏勘，不召开投标预备会，投标人视需要可自行前往现场踏勘。

2、投标单位必须在投标截止时间2026年11月3日14时30分前将投标文件递交至****（**县高亭镇星河路268号20楼）。招标人定于投标文件送交截止的同一时间、同一地点进行开标。招标人邀请所有投标人的法定代表人（携带法定代表人身份证明及本人身份证原件）或其委托代理人（携带授权委托书及本人身份证原件）准时参加开标会议。投标人未按上述要求出席开标活动的，其投标文件将不予接受（不予唱标）。

3、逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

十一、发布公告的媒介

本次****人民政府网站（http://www.****.cn）公告公示栏上发布。

十二、联系方式

招标人名称：****

地 址：**省**市**县高亭镇星河路268号20楼

联系人：严女士

电 话：0580-****610

招标代理人名称：****

地 址：**市**区**街道港航路123号中浪国际大厦B座10楼

联 系 人：王女士

联系电话：0580-****050